[公开比选]马鞍山铁塔开发商室分覆盖施工采购项目比选公告

马鞍山铁塔开发商室分覆盖施工采购项目已具备采购条件，现公开邀请有意向的单位参加比选采购活动。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称及项目编号：马鞍山铁塔开发商室分覆盖施工采购项目（项目编号：AH-TT-SF-2022034）

1.2采购人：中国铁塔股份有限公司安徽省分公司。

1.3采购。

1.4采购项目资金落实情况：项目资金由采购人自筹，资金已落实。

1.5采购项目概况：

1.5.1采购内容：包含但不限于为室分建设进行网络覆盖设计及工程，安放室内天线、布放射频同轴电缆及配套附属设备，以及三网融合及安广管道设计及施工，敷设室外三网光纤及入户光纤等基础通信设施信息化搭建等通信施工。

1.5.2采购规模：预计本项目预算不含税金额为70.51万元。

1.5.3服务期限：自合同签订之日起一年或至实际采购金额达到预估金额之日止。

1.5.4工期：自订单下发之日起30个日历日内（含）完成通信施工并交付。

1.5.5质保期：自终验合格之日起12个月。

1.5.6服务标准：符合本项目技术规范书及采购人要求；

1.6标段划分：

□ 不划分

√ 划分：本项目划分两个标段，每个标段各选取1名中选人。具体标段划分如下：

本项目允许参选人同时中选的最多标段数为【2】个。

1.7中选单位数量及中选份额：

□一家

√  两  家，中选份额：不涉及

1.8本项目最高参选限价

□不设置最高参选限价

√设置最高参选限价：本项目施工及辅材根据工信部通信[2016]451号发布新版概预算定额进行折扣（ON）报价，报价设置最高限价25.00%，超过最高限价的参选文件将被否决。

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围： 开发商室分覆盖施工服务。

2.2计划工期：自订单下发之日起30个日历日内（含）完成通信施工并交付。

2.3建设地点： 马鞍山市。

2.4质量要求：符合本项目技术规范书及采购人要求。

2.5安全目标：符合国家相关规定及采购人安全制度相关规范要求。

3.参选人资格要求

3.1参选人须为法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构，并提供有效的营业证明（如营业执照、事业单位法人证书等）。

3.2参选人须提供或承诺提供增值税专用发票。

3.3参选人须具有住建部门颁发的有效的通信工程施工总承包三级（含）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

3.4本项目要求企业主要负责人具有有效的安全生产考核合格证书（A证）；项目经理具有有效的安全生产考核合格证书（B证）；专职安全生产管理人员具有有效的安全生产考核合格证书（C证）。

以上相关人员须提供相关有效证书、身份证及参选人为其缴纳的至应答文件递交截止之日止前半年内任意一个月的社保缴纳证明或劳动合同。

3.5参选人不得存在下列情形之一

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；

（6）在最近五年内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准）；

（9）被列入安徽铁塔及其分支机构负面行为清单或明文规定的业务禁入期的供应商。

（10）参选产品被中国铁塔总部或安徽省分公司列入“黑名单”的。

（11）不同参选人在采购平台递交的应答文件的文件制作机器码或文件创建标识码一致。

3.6其他不得存在情形：

（1）参选人在互联网上披露的公司注册信息存在与本项目应答的其他单位信息一致情况，且未提供合理说明。

（2）在本项目比选公告发出前一个月内，单位负责人为同一人或存在控股及管理关系的企业参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。

（3）参选人的股东为自然人，且完全一致的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目应答。

（4）参选人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同单位，参加同一标段应答或者未划分标段的同一项目应答。

3.7本项目不接受联合体参选，中选后不得分包或转包。

3.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选或者未划分标段的同一项目比选。

3.9其他要求：法律法规规定的其他必须符合的要求。

4.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。

5.比选文件的获取

本项目通过采购平台发售电子版比选文件。具体如下：

5.1比选文件获取时间：2022年07月14日09时30分至2022年07月18日17时30分（北京时间，下同）