中国铁塔股份有限公司长沙市分公司2023年土建、外市电一体化施工(增补）服务项目已具备采购条件，现公开邀请有意向的单位参加比选采购活动。

1.采购项目简介

1.1 采购项目名称及项目编号：中国铁塔股份有限公司长沙市分公司2023年土建、外市电一体化施工(增补）服务项目（CSTT-BX-2023-002）

1.2 采购人：中国铁塔股份有限公司湖南省分公司 

1.3 采购   

1.4 采购项目资金落实情况：项目资金已落实

1.5 采购预算：不含税采购预算金额为360万元，含税采购预算金额为392.4万元，一般纳税人为9%，小规模纳税人按国家政策执行（税率如遇政策调整，则按国家最新要求执行），具体执行规模、金额以实际工作量为准。

1.6 采购包划分：    

    £不划分

R划分

1.7中选单位数量及中选份额：

R五家，本项目划分3个采购包，5个份额共选取5名中选人。每个份额对应到不重复实施地域，本项目“不限应答，不限中选”。采购包及份额划分情况具体如下：

1.8本项目最高限价

☑设置最高限价：为96%，参选人报价高于最高限价96%的否决应答。

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：本次采购范围为芙蓉区、岳麓区及浏阳市土建、外市电一体化施工（增补）服务采购，采购内容包括新建、存量共享改造、存量整治的土建、外市电一体化施工服务。具体服务内容包含但不限于：

土建施工：新建基站塔基、机房土建及机房装修、抱杆安装及基础、机房改造加固、护坡、围墙、手孔、地坪、室内外走线架及安装、接地排及安装、用工协调、新建塔接地网等。

外市电施工：新建站址外市电引入、现有站址外市电改造、转改直改造等、电力维护整改，施工单位需要协调好与消防、物业、青苗补偿、周边环境的工作等；具体技术要求详见比选文件附件：技术规范书。

2.2建设地点：芙蓉区、岳麓区及浏阳市。

2.3质量要求：符合“第五章 采购需求”的要求。

2.4安全目标：符合“第五章 采购需求”的要求。

2.5工期要求：

土建施工：土建站原则上自下单日起不超过45个日历日需完工（工期自征地协调之日起开始计算，不含基础养护期）、路灯站自下单日起不超过20个日历日需完工（不含基础养护期）、租赁站自下单日起不超过15个日历日需完工，以上所有时间要求均指日历日。

外市电施工：低压220V工期要求15天/站，低压380V工期要求30天/站，具体工期以铁塔公司单项工程施工通知为准。以上所有时间要求均指日历日。

3.参选人资格要求

3.1应答人必须满足中华人民共和国独立法人或其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构，须提供由工商部门核发的已加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照扫描件。

3.2应答人须能提供符合国家相关法律法规规定的增值税专用发票，须提供相关证明材料（提供2022年6月1日至应答文件递交截止之日止已开具的任意一张增值税专用发票扫描件或增值税一般纳税人税务资质证明扫描件）或承诺函。

3.3应答人须同时具备以下有效的资质：

（1）基站土建施工专业：具有国家建设行政主管部门核发有效的建筑工程施工总承包三级或以上(以上是指二级、一级、特级)资质。

（2）基站外市电施工专业：具备以下三种电力施工资质之一：

1）国家建设行政主管部门核发的在有效期内的电力工程施工总承包三级或以上(以上是指二级、一级、特级)资质；

2）国家建设行政主管部门核发的在有效期内的输变电工程专业承包三级或以上(以上是指二级、一级)资质；

3）电监会/能源局核发的在有效期内的承装(修、试)电力设施许可证（须同时具备承装类、承修类），许可范围为五级或以上(以上是指四级、三级、二级、一级)承装资质。

3.4应答人须具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的安全生产许可证。

3.5应答人须具备通信主管部门或住房和城乡建设部或其下属行政机构核发有效的如下三类安全人员证书:

（1）企业主要负责人：具有安全生产考核合格证书（A证）；

（2）项目负责人（项目经理）：具有安全生产考核合格证书（B证）；

（3）专职安全生产管理人员：具有安全生产考核合格证书（C证）。

备注：（1）各应答采购包安全生产考核合格证书（B证）、安全生产考核合格证书（C证）不得复用，如涉及复用，则复用人员证书的所投采购包均否决应答；（2）须提供人员安全生产考核合格证书扫描件/照片；（3）须提供安全生产考核合格证书（B证）、安全生产考核合格证书（C证）人员在本单位2022年8月至应答截止日前任意连续3个月的社保缴纳证明或官方网站查询截屏（人力资源和社会保障局出具或相关税务机构出具或官方网站查询截屏）。缴纳社保主体名称应是应答方或其分公司（母公司或子公司不认可）。

3.6应答人不得存在下列情形之一（提供承诺函）：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消应答资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

（5）在最近五年内（2018年1月1日至应答截止之日）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）。

（6）在最近五年内（2018年1月1日至应答截止之日）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）。

（7）在最近三年内（2020年1月1日至应答截止之日）有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准），以应答截止日采购人网上查询结果为准，已执行完毕或不再执行的除外。

（9）被中国铁塔股份有限公司总部/湖南省/长沙市分公司列入全国/湖南省/长沙市分公司“禁止交易企业名单”的；

（10）被中国铁塔股份有限公司总部/湖南省/长沙市分公司列入投标同类产品“中国铁塔全国级/湖南省级/长沙市级供应商黑名单”，且本项目在禁止参与范围内的。

（11）法律法规规定的其他情形。

（12）不同应答人在采购平台上传文件的文件制作机器码或文件创建标识码出现一致情况的。

3.7本项目不接受联合体应答。

3.8本项目不允许任何形式的转包和违法分包。应答人提供不存在任何形式的转包和违法分包承诺函。

3.9应答人与采购人存在利害关系，且为可能影响项目公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目应答。

3.10应答人之间不得存在关联关系，关联关系的认定标准：

（1）应答人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同应答人，不得参加同一采购包应答或者未划分采购包的同一采购项目应答。

（2）应答人的股东为自然人，且完全一致的不同应答人，不得参加同一采购包应答或者未划分采购包的同一采购项目应答。

（3）应答人的高级管理人员（包括法定代表人/单位负责人、公司董事长、公司副董事长、公司总经理、公司副总经理、公司总会计师/公司财务总监）为同一人或存在交叉任职的不同应答人，不得参加同一采购包应答或者未划分采购包的同一采购项目应答。

注：应答人对本单位在互联网上披露的公司注册电话、公司注册邮箱、公司注册地址等相关信息进行核查，若存在与其他单位信息一致情况，请提供相关内容及说明。

4.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的参选人，其应答文件将被否决。

5.比选文件的获取

电子比选文件获取

本项目通过采购平台（以下简称“平台”）发售电子比选文件，具体如下：

5.1比选文件获取时间: 2023年03月13日发布公告之时至2023年03月17日17时 30分（北京时间，下同）