西藏大唐扎拉水电开发有限公司工程测量中心技术服务招标公告
1. 招标条件
本招标项目(招标编号:CWEME-2108XZ-FOO1)西藏大唐扎拉水电站工程测量中心技术
服务项目,招标人为西藏大唐扎拉水电开发有限公司,建设资金来自企业自筹,出资
比例为100% 。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点:西藏自治区昌都市左贡县、林芝市察隅县。
2.2 项目概况
扎拉水电站为玉曲河干流下游河段七级开发方案中的第六级,主要开发任务为发电,并
促进地方经济社会发展。采用混合式开发方式,坝址位于左贡县碧土乡扎郎村附近,厂址位
于察隅县察瓦龙乡珠拉村,距左贡县城约136km,距昌都约290km,距河口约83km,距上游
碧土坝址17km。扎拉坝址控制流域面积8546k ㎡,多年平均流量110m3/s,多年平均径流量
34.8 亿m3,水库正常蓄水位2815m,校核洪水位2816.25m,总库容914 万m3,总装机容量
1015MW(含生态电站15MW),多年平均发电量39.46 亿kW·h(含生态电站电量0.86 亿kW·h),
为二等大(2)型工程。
枢纽主要建筑物由挡泄水建筑物、引水隧洞、电站厂房组成。挡水建筑物为混凝土重力
坝,坝顶高程2820m,坝顶长度199.5m,最大坝高67m。坝身布置泄洪设施,设1 个表孔、
2 个泄洪冲沙底孔,表孔孔口尺寸为7m×10m(宽×高),底孔孔口尺寸为4.5m×6m(宽×
高);溢流坝段左侧设1 个生态放水孔,孔底高程2805.00m,孔口尺寸2m×2.5m(宽×高);
引水隧洞采用四机一洞,断面为圆形,引水线路长约5.5km;电站厂房为地面式,安装4 台
250MW 水轮机组。
扎拉水电站施工总工期为5 年7 个月(67 个月),发电工期为5 年4 个月(64 个月)。
其中,施工准备期8 个月,主体工程施工期56 个月,完建期3 个月。工程筹建期27 个月,
不计入施工总工期。
2.3 暂定服务期:自合同签订之日起至枢纽工程专项验收止,暂定为2021 年9
月1 日至2028 年12 月31 日,具体以合同约定为准。
2.4 招标范围:
本次招标范围:扎拉水电站项目的测量中心技术服务,包括但不限于以下内容:
(1)工程测量专业技术管理:代表发包人进行扎拉水电站工程测量技术管理;测量新
技术的应用与推广;测量资料的管理;工程地理信息数据管理、更新、处理及发布;审查监
理和施工单位测量人员、设备配置及测量实施方案、技术报告;
(2)控制测量:向参建单位提供枢纽区首级施工测量控制网成果,审核参建单位控制
网加密实施方案及测量成果;对破坏的施工测量控制网点重新现场选点查勘,网点埋设安装;
对施工测量控制网进行现场巡检、维护;根据国家相关规程规范和设计要求,对施工测量控
制网进行复测、资料整编,并形成相关测量技术报告;
(3)地形测绘:对施工区原始地形、断面进行独立测量、检测及其它零星地形测绘;
对扎拉水电站工程原始地形进行测绘(含水下地形,详见附图范围),对所有主体工程
项目、移民专项工程和环保水保专项工程项目、临建工程项目和辅助工程项目与工程测量复
核相关的全部工作。临建工程项目和辅助工程项目指发包人在主体工程范围内要求施工承包
人修建的场内道路项目。(原始地形图测量精度不得低于1:500,主要建筑物原始地形图测
量精度不得低于1:200。)
(4)复核测量:对主要建筑物、设备构件的重要轴线、加密控制点进行独立复核测量,
复测或检测施工单位提交的各类竣工测量图纸、形体测量资料(建筑物过流部位、隐蔽部位
等)、竣工平面图,形成相应的测量成果报告;包括受发包人指示对需要校核的工程部位进
行测量复核,并提交相应的测量成果报告。
(5)工程量测量:对设计施工图工程量进行复核;对土石方、喷砼和砼浇筑、超欠挖、
砌体工程等工程量进行独立工程量测量和计算;对参建单位的中间计量和竣工工程量进行复
核,并进行独立测量和计算,形成相应的测量成果报告,并建立设计工程量、合同工程量、
完成工程量等工程量台账;
(6)工程测量数据采集、集成与发布:利用三维激光扫描技术、航空摄影技术、GIS
技术对重要建筑物、重要洞室进行独立验收测量,构建三维模型;采用先进的二三维GIS
平台集成影像、地形图、三维模型(包括三维地形、倾斜摄影、各类BIM 模型等),结合扎
拉水电站智慧工程需求,定期对工程形象进度和测量数据进行更新与发布(每月更新)。
(7)其他零星测量:包括但不限于:下游围堰拆除后的水下地形测量、利用航空摄影
技术对坝、厂址区高位危岩体进行排查和巡检、水库蓄水后的库区地质灾害点可能出现塌方
区域的地形测量及巡检、施工区发生泥石流后的工程量复核、对外公路的局部地形测绘、料
场碴场的动态测量等。
(8)测量报告的编写:负责测量月报、年报、专题报告及其他相关测量报告的编写。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格,且为一般纳税人。
3.2 投标人必须具有:
(1)具有行业主管部门颁发的测绘甲级资质(含工程测量和地理信息系统工程专业甲
级)或工程勘察综合甲级资质(含工程测量专业甲级)。
(2)近5 年来具有承担过或正在承担的大Ⅱ型及以上水利水电工程测量中心技术服务
业绩。
(3)拟派项目负责人为测量(测绘)专业,具有高级工程师及以上技术职称或具备注
册测绘师资格,具有10 年及以上水利水电测量(测绘)管理经验,身体健康状况良好,且
担任过大Ⅱ型及以上水利水电工程测量中心技术服务的项目负责人或技术负责人。拟派项目
负责人须为投标人正式员工(须提供6 个月及以上社保缴费证明)。
(4)技术负责人均为测量(测绘)专业,具有高级工程师及以上技术职称或具备注册
测绘师资格,具有10 年及以上水利水电测量(测绘)管理经验,身体健康状况良好,且担
任过大Ⅱ型及以上水利水电工程测量中心技术服务的项目负责人或技术负责人。拟派技术负
责人须为投标人正式员工(须提供6 个月及以上社保缴费证明)。
3.3 财务要求:近三年每年净资产大于0;
3.4 否决项包括供应商的以下情形:
3.4.1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的(包括被列入黑名单、停止采购和停止授
标名单的);
3.4.2 对于施工和服务采购,近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合
惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的(查询网址为:
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/);
3.4.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等,在近三年内发生过较大及以上责任事故
的,责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》;
3.4.4 被法院列为失信被执行人(查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)
或终结本次执行案件的被执行人(查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/),
且未被撤销的;
3.4.5 在信用中国官网(查询网址:https://www.creditchina.gov.cn/)被列入失信
惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的;
3.4.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台(查询
网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/)被列入黑名单的,或者被列入失信联合惩戒名单的,
或者在企业诚信中有不良记录的,或者在个人诚信有不良记录的;
3.4.7 在国家企业信用信息公示系统(查询网址:http://www.gsxt.gov.cn/)被列入
严重违法失信企业名单的;
3.4.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的( 查询网址:
http://wenshu.court.gov.cn/);
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的(信
息核实网站见附件,仅供参考,包括但不限于其中列举的网站及资质);
3.4.10 为他人提供担保的,且担保金额超过净资产总额的(查询网址:
https://www.zhongdengwang.org.cn/,当地企业信息网);
3.4.11 被法院列为被执行人(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),且
不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的;(被法院列为被执行人(查询网址:
http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供
已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)
3.4.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的;
3.4.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5 本次招标不接受联合体投标。
3.6 本次招标采用资格后审方式,开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查,资格
条件没有达到招标文件规定要求,评标委员会将否决其投标。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点:凡有意参加投标者,请于2021 年7 月19 日9 至2021
年7 月26 日17:00(北京时间,下同)下载电子招标文件。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请注册本网会员并成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:王鑫
手机:18211055457
电话:010-89940160
邮箱:kefu@cgbidding.com
QQ:3492096196