辽宁大唐国际葫芦岛热电厂一期2×350MW 热电联产机组配套热网工程连山区连山、新华大街环网施工—M 标段厂外供热工程施工招标公告

辽宁大唐国际葫芦岛热电厂一期2×350MW 热电联产机组配套热网工程连山区连山、新华大街环网施工—M 标段厂外供热工程施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目辽宁大唐国际葫芦岛热电厂一期2×350MW 热电联产机组配套热网工程连山区连山、新华大街环网施工—M 标段已由葫芦岛市发改委以《关于辽宁大唐国际葫芦岛热电厂一期2×350MW 热电联产机组配套热网工程项目核准的批复》（葫发改发〔2018〕181 号）批准建设，项目业主为辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司，建设资金来自资本金和融资，出资人及出资比例为2：8，招标人为辽宁大唐国际葫芦岛热力有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目厂外供工程施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：辽宁省葫芦岛市龙港区。

2.2 建设规模：本标段主要为连山区管网环网，优化管网结构，进行负荷分配，增大管网接带能力，同时可为中央路、福盛路、丰乐路、新华大街沿线所带区域供暖（火车站、连山站、老邮局、亚美站、外贸站、锦郊站、文兴路分支、五号院）。连山区管网环网，全长约2200 米，全线管径DN600。由连山大街连山锅炉房预留口处起，沿连山大街至渤海街路口，长约200 米；左转进入渤海街，沿渤海街至中央路，长约600 米；进入中央路右转，沿中央路至福盛路口左转，横穿中央路，长约350 米；进入福盛路后，沿福盛路口至丰乐路右转，沿丰乐路至新华大街路口，长约450 米，需要全线拆除原有管线；由丰乐路口左转进入新华大街，沿新华大街至玫瑰站分支后（中石化加油站附近），长约600 米，需要全线拆除原有管线。穿越连山大街、渤海街、中央路及横穿中央路、福盛路、丰乐路至新华大街全部采用破黑色路面开挖直埋，新华大街部分采用破人行道方砖直埋。施工区域地处老城区，人员、车辆密度大；地下管网、电力通信线路较多，施工难度大。

2.3 计划工期：2021 年09 月01 日至2021 年10 月20 日，50 日历天。

2.4 招标范围：

2.4.1 负责进行本项目图纸设计功能范围内的土建和安装工程（包括但不限于此：土建和安装工程、水压试验、管道清洗、试运配合工作），并按图施工；

2.4.2 负责对施工电源、水源、施工场地和生活用地的办理；施工控制网点的测量、放线等。

2.4.3 配合发包人办理市政、土地征用手续；办理施工场地内的光缆、电缆等其他设施

保护或排迁，并缴纳相关补偿费用。负责标段内施工过程中施工材料和设备需要二次倒运的费用，遵照《葫芦岛市市政工程设施管理办法》要求进行施工，文明施工符合要求。负责本工程全部内容，包括辅材、不可预见的风险费用、人工费用、施工机具费用、规费、利润、企业管理费、税金等。投标人中标后，需保证至少六个作业面同时施工。负责工程结束后的恢复工作。

2.4.4根据供热管网图纸设计确定合理的开槽范围、占地挖掘工期，向相关政府主管部门提报施工占掘申请及附属材料，负责与相关行政主管部门签订协议，并临时缴纳相关补偿费用。

2.4.5穿越公路、河道等区域，向相关政府主管部门提报施工申请及附属材料，按批复的施工方案进行，并缴纳相关补偿费用。

2.4.6向主管部门申请注册压力管道特种作业，并办理压力管道注册登记等相关手续、缴纳费用。

2.4.7承包人负责绿化带、破路、拆迁、农田、树、绿篱等拆除和恢复工作，同时协助发包人办理占用绿化带、破路、拆迁、农田、树、绿篱等工作手续办理及补偿等工作。负责沟槽内积水抽出和排放以及排放大地的补偿。在市政道路上施工，做好交通疏导工作，负责办理交通疏导手续，并缴纳相关补偿费用。有关手续办理完毕后，施工中发生的任何问题由承包人负责解决。

本标段施工范围：连山区管网环网，由连山大街连山锅炉房预留口处起拆除原有的循环管，沿连山大街至渤海街路口，左转进入渤海街，沿渤海街至中央路，进入中央路右转，沿中央路至福盛路口左转，横穿中央路，进入福盛路后，沿福盛路口至丰乐路右转，沿丰乐路至新华大街路口，左转进入新华大街，沿新华大街至玫瑰站分支后（中石化加油站附近），与原DN600管线对接，需要拆除部分原有管线、阀门井、固定墩等。穿越连山大街、渤海街、中央路及横穿中央路、福盛路、丰乐路、新华大街全部采用破黑色路面开挖直埋，新华大街部分采用破人行道方砖直埋，在沿线分别与各分支线对接的全部施工。

1、连山大街采用开挖穿越，拆除接口处原有旁通管道。

2、连山大街连山锅炉房接口处至新华大街丰乐路口全线在黑色路面施工，穿越渤海街2个路口，横穿中央路，丰乐路2个路口。全线采用有固定、有补偿安装。

3、沿新华大街在人行道施工，人行道为方砖。

4、新华大街、丰乐路、福盛路全线在原老管线位置施工，需拆除老管线，固定墩等。

5、沿线各分支线与新建管网对接。

6、全线DN600管线长度约2200米，采用全封闭施工。

工程按施工图纸施工、管网土石方挖掘、多余土石方由投标人自行运输至符合环保要求

的位置，并交纳有关费用。构筑物、管道及管件安装、过路顶管、沟槽回填、公路修复、管路地面标志物埋设，地下埋设印有“大唐热网水管道”字样警示带。配合金属检测、保温管接口等与工程有关的全部工作。

招标方提供主材（保温管道、球阀、管件、补偿器）。

本部分为范围原则概述，详细工作范围和具体接口，见技术部分及设计图纸。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。

3.2 各投标人必须具有市政公用工程施工总承包一级及以上资质，且要具有有效的压力管道安装许可证（GB2）；近5年须具有2个及以上DN600及以上热网安装工程的类似施工业绩，提供合同扫描件（含合同首页、签字盖章页复印件，合同时间为合同中签字盖章页的时间），并提供使用用户详细联系人及联系方式。

3.3 投标人拟派项目经理须具备一级注册建造师执业资质，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在本合同实施阶段不得同时担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理须具有从事类似项目管理工作经历并担任2个DN600及以上热网安装工程施工已完工业绩(提供劳动合同或单位最近6个月社保缴费证明,并保证投标时项目经理与签订合同时项目经理为同一人，并提供项目经理业绩证明)。

3.4财务要求：近三年每年净资产大于0；

3.5否决项包括供应商的以下情形：

3.5.1被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；

3.5.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；

3.5.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；

3.5.4被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；

3.5.5在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；

3.5.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；

3.5.7在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违

法失信企业名单的；

3.5.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

3.5.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；

3.5.10为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；

3.5.11被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.5.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；

3.5.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

3.7.本项目最高投标限价2050万元人民币，超过此投标限价的投标将被否决。

3.8本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资格条件进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求的，评标委员会将否决其投标。

4. 招标文件的获取

4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于2021年7月26日10：00时至2021年8月9日17：00时（北京时间，下同）下载电子招标文件。