黑龙江省博物馆新馆建设工程项目巨幕影院和多功能厅智能化系统及室内装修项目施工

招标公告

招标编号：SG0102G22023 (HTCL-ZB-224058)

1.招标条件

本招标项目“黑龙江省博物馆新馆建设工程项目巨幕影院和多功能厅智能化系统及室内装修项目施工”，已由上级主管部门批准建设，招标人为黑龙江省文化和旅游厅，资金来源为财政资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：黑龙江省博物馆新馆建设工程项目巨幕影院和多功能厅智能化系统及室内装修项目施工；

2.2建设地点：哈尔滨市松北区太阳岛月亮湾；

2.3建设规模：巨幕影院和多功能厅建筑面积共1150.35平方米；

2.4招标控制价：19,136,506.85元；

2.5质量标准：合格；

2.6计划工期：计划开工日期2022年8月10日、计划竣工日期2023年8月30日；总工期386（日历）天；

2.7招标范围：黑龙江省博物馆新馆建设工程项目巨幕影院和多功能厅智能化系统及室内装修项目施工图纸及工程量清单所示全部内容；

2.8标段划分：本招标项目共划分为一个标段。

3.投标人资格要求

3.1投标人须在中国境内注册具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

3.2投标人须同时具有建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包二级及其以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级及其以上资质。

3.3投标人须具有有效的安全生产许可证。

3.4拟派项目经理须具备机电工程专业一级建造师注册执业证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），未担任或兼任其他任何在施建设工程项目的主要管理工作；项目经理为本单位在职人员（不包括退休人员）并提供企业为其缴纳（2022年3月至2022年5月连续三个月）的职工基本养老保险的证明 (需提供社保证明的查询截图、查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等以便招标人核查) （建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外）。

3.5投标人应按照《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程项目管理机构人员配置管理暂行办法》（黑建规范（2020）8号文）要求配备施工现场组织机构人员，并对中标人的项目管理机构人员进行施工现场系统管理。

3.6本项目投标活动的企业授权委托代理人必须是拟派本项目的项目经理（注册建造师）本人。投标人不得委派其他人以投标代理人的名义代替投标项目负责人投标，否则其投标将被否决。

3.7投标人、法定代表人及拟派项目经理如被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。

3.8投标人、法定代表人及其项目经理近3年如有行贿犯罪行为（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。

3.9本项目将按照哈尔滨市住房和城乡建设局《关于建立建设领域欠薪企业网上通报机制的通知》文件执行，投标人在“哈尔滨市政府网站”（218.7.239.172:8881/zzcxqqjl.jsp）被通报的欠薪企业或通报未解除的，其投标将被否决。

3.10与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；违反前两款规定的，相关投标均无效。

3.11本次招标不接受联合体投标。

3.12资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，应首先在“黑龙江公共资源交易网”（ www.hljggzyjyw.org.cn/）进行用户注册、办理数字证书，使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台-会员端”，下载招标文件、工程量清单及图纸等。下载时间为2022年 7月7日14时00分00秒至2022年7月14日14时00分00秒（北京时间，下同）