中国电信2022年京津冀产业园A1、A5、A6数据中心及D1动力中心变配电工程施工总承包集中公开招标项目项目招标公告

本招标项目为中国电信2022年京津冀产业园A1、A5、A6数据中心及D1动力中心变配电工程施工总承包集中公开招标项目,招标编号：09-09-04A-2022-D-A24086）,招标人为中国电信股份有限公司京津冀大数据产业园分公司。项目资金由招标人自筹,资金已落实。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。

1．招标范围

1.1  招标范围: 本项目为集中公开招标项目。

1.1.1 招标内容：本项目主要服务内容为中国电信2022年京津冀产业园A1、A5、A6数据中心及D1动力中心变配电工程施工总承包集中公开招标项目,主要包括A1、A5、A6数据中心的10kV配电系统（高压柜、负载投切装置、直流屏）、低压配电系统（包括变压器进线隔离柜、变压器、低压配电系统等）,D1数据中心的10kV配电柜（高压柜、ATS切换装置、智能负荷管理控制柜、直流屏)等内容（具体内容以施工图纸为准,工程量清单作为参考）。

1.1.2 项目性质：工程施工总承包服务。

承包人负责完成包括但不限于设备采购、工程施工及相关检测直至竣工验收合格及缺陷责任期内的保修等全部工作,具体工作内容详见附件工程量清单。

1.1.3 项目预估规模：预估乙供设备及施工费不含税价约为37,587,720.57元,其中10kV配电系统部分乙供设备及施工费不含税价约为24,062,770.7元；低压配电系统乙供设备及施工费不含税价约为13,524,949.87元。以上费用为预估金额,最终结算金额以经审定或审核确认的金额为准。10kV配电系统包括高压柜、负载投切装置、直流屏,低压配电系统包括变压器进线隔离柜、变压器、低压配电系统等。

1.1.4 实施地域：京津冀大数据产业园。

★1.1.5 施工工期要求：A1、A6、D1（涉及A1、A6的部分）的工期为：2022年12月15日前完成所有工作量并发起验收,发起验收的30日内完成整改并验收通过,验收通过的30日内提交结算。

A5、D1（涉及A5的部分）的工期为：2023年3月20日前完成所有工作量并发起验收,发起验收的30日内完成整改并验收通过,验收通过的30日内提交结算。

★1.1.6 工程质量要求：一次性验收合格。

★1.1.7 保修期：自工程竣工验收合格之日起质量保修不少于24个月。

1.1.8 技术要求：投标人施工技术必须符合国家和行业相关要求。

★1.1.9 集中招标合同有效期：自框架协议签订之日至2023年12月31日。

本项目涉及的主要评估产品品类为：BJ03001工程建设服务（施工）。将按照不定期更新的《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果,供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类” 及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的,针对具体产品品类的处理结果均不适用,仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）后在“通知-系统公告”模块查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

1.2 承包方式：包工部分包料,费用主要包含施工单位的建安费（含材料费、规费等）和安全生产费及乙供设备费。其中甲供设备见甲供设备清单；如中国电信集团集采内容有所调整,则按照集团最新集采内容进行相应调整。

1.3 标段划分及中标人数量：本项目不划分标段,中标人数量1名。

★1.4本项目最高投标限价：本项目设置最高投标限价,投标人投标报价超过最高投标限价的,其投标将被否决。

（1）10kV配电系统部分最高限价24,062,770.7元（不含税）；

（2）低压配电系统部分最高限价13,524,949.87元（不含税）。

★2．投标人资格要求

2.1  营业执照（注册资本）及企业证件：

投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织,合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。注册资本或开办资金应不低于2000万元（含）人民币（如注册资本或开办资金为其他外币的,按照投标文件递交截止之日中国人民银行公布的外汇汇率中间价折算为等值人民币）。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的,应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。投标人须提供以下企业证件：

（1）如投标人为企业的,提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证,对于已完成“三证合一”或“五证合一”登记制度改革的,须提供由工商部门核发的最新营业执照复印件；提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）的企业信用信息截图。如投标人为事业单位的,提供事业单位法人证书,提供事业单位在线（http://www.gjsy.gov.cn/））的信息截图。

（2）银行开户许可证或银行通过账户管理系统打印的《基本账户存款信息》的复印件。

2.2  资质要求：

本项目要求投标人同时具备以下资质：

1）具备建设行政主管部门颁发的施工企业安全生产许可证；

2）具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（或以上)资质或输变电工程专业承包三级（或以上)资质；

3）具备国家能源局或其派出机构颁发的承装（修、试)电力设施许可证,许可类别和等级需同时满足承装类五级或以上、承修类五级或以上、承试类五级或以上。

注1：投标人须同时具备以上资质并提供有效的资质证书复印件。

注2：已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的,资质相应等级应满足上述第2条要求,并提供新资质证书复印件。

2.3  投标产品资质要求：

1）投标产品应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的产品。

2）投标产品应符合国家及相关行业技术标准。

2.4  业绩要求：

投标人须提供合同或订单的签署日期为2019年10月1日至投标截止日的同类项目（变配电工程或电力工程）施工业绩,累计含税金额不少于4000万元。

注1：业绩证明文件须提供合同扫描件或框架合同（须含框架订单）扫描件及发票扫描件。有效业绩须提供以下证明文件,包括但不限于：合同首页、合同大签页、合同金额页、合同付款页、合同标的页、框架订单（仅限框架合同）、相应的发票。业绩时间以合同或框架订单签订时间为准,业绩金额以合同或框架订单的累计金额为准,业绩数量按合同或框架合同数量计算；资料不全、评标委员会无法确定业绩关键信息的将不予认可。

注2：上述所有业绩证明材料的合同或框架合同及相应订单原件备查。原件无需随同纸质投标文件一起递交。

2.5  人员要求：

本项目要求投标人具备以下人员要求：

1）企业主要负责人：企业主要负责人须具备安全生产考核合格证书（建设行政主管部门颁发的A证）。

2）项目负责人：须至少提供1名项目负责人,项目负责人须具备安全生产考核合格证书（建设行政主管部门颁发的B证）及二级或以上注册建造师（机电工程专业）资格证书。注：项目负责人不得同时在两个或两个以上的工程项目上担任项目负责人；若提供多名项目负责人,则就低不就高进行评审。

3）专职安全员：须至少提供1名专职安全员,专职安全员须具备安全生产考核合格证书（建设行政主管部门颁发的C证）。

注：1、投标人必须提供上述要求的有效资格证书复印件。2、投标人须提供上述1）-3）人员的距离投标截止日所在月份前近12个月内任意连续3个月本单位缴纳的社保证明,社保证明须提供证明首页、团队人员所在页、最后一页,提供的社保证明须包含缴纳单位名称、团队人员姓名及缴费情况、社保查验网站链接、查验校验码等内容。

2.6  财务要求：

投标人须承诺根据招标人要求为本项目开具增值税专用发票。注：须提供承诺函。

2.7  联合体要求：本项目不接受联合体投标。

2.8  投标人间关系：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.9  法律法规要求：法律法规规定的其他要求。

2.10 不得存在情形：

投标人不得存在下列情形之一：

1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外；

3）为本招标项目的监理人；

4）为本招标项目的代建人；

5）为本招标项目提供招标代理服务的；

6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

10）被暂停或取消投标资格的；

11）财产被接管或冻结的；

12）进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形；

13）在最近三年内（自2019年10月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定 有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

14）被最高人民法院认定为失信被执行人的（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)；已执行完毕或不再执行的除外 ；

15）投标人在最近三年内（自2019年10月1日起）在中国电信北京公司中标后不签署合同的或签署合同后因投标人原因解除或终止合同的；

16）投标人在与中国电信或其他电信运营商合作过程中出现过重大问题且尚未妥善解决的。

17）投标人在过去一年（自2021年10月1日起）因合同履行出现严重违约而被招标人发布通报3次及以上的,以招标人的正式发文为准。

18）在最近五年内（自2017年10月1日起）被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

19）在最近五年内（自2017年10月1日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

20）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果,应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的,投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的,该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。

21）法律法规规定的其他情形。

注：投标人须提供不存在以上情形的承诺函,格式自拟。

注：投标人不满足上述任意一条,将被直接否决投标资格。                     

3．资格审查方法

本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”,凡未通过资格后审的投标人,其投标将被否决。

4．招标文件的获取

4.1招标文件获取时间: 2022年10月13日8时30分至2022年10月19日17时30分（北京时间,下同）