2023年中国电信福建公司ICNOC监控大厅改造工程采购项目[FJZT-2023-10353]-招标公告

2023年中国电信福建公司ICNOC监控大厅改造工程采购项目

招标公告

1. 招标条件

本招标项目2023年中国电信福建公司ICNOC监控大厅改造工程采购项目（项目编号：FJZT-2023-10353）已由中国电信股份有限公司福建分公司以EFJCGXQ202304070083批准建设，项目业主为中国电信股份有限公司福建分公司，建设资金来自招标人自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为中国电信股份有限公司福建分公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目为工程（设计、采购、施工、交付），包括ICNOC监控大厅装饰装修及智能化、通信相关软硬件设备的采购及安装、调试、试运行等，建设规模约950.00万元（不含税）。

总体内容包括本工程的勘察设计、设备材料采购、搬运就位、保管、施工安装、调试、试运行、人员培训、竣工验收，及其它达到ICNOC监控大厅交付条件的所有必要工作。同时包括后续缺陷责任期内的质量保修、整个项目的概算、预算、结算编制等工作。承包人对工程的质量、安全、工期、消防、环保、劳动保护、职业卫生、资产清册等全面负责。

2.2招标内容：

实施内容：

①装饰装修工程：

ICNOC监控大厅建筑面积约530平方米，对现有场地环境进行拆除与清运，对天花、墙面、地面进行室内装修，根据使用功能将平面布局划分为领导指挥/参观区、核心业务监控区、值班管理区、技术支持区，同时改造电气、空调、消防等配套设施，打造现代、舒适、实用的ICNOC监控大厅。作为福建公司重要的对外展示窗口，ICNOC监控大厅整体装修风格应以现代科技为基础，结合不同空间功能属性加以延展设计，通过简洁明快的造型语言与细腻的光线，突出材质变化与光影交错，表达丰富的企业文化内涵，营造一个美观大方及功能性、实用性兼备的工作场所。

②智能化工程：

为确保网络监管维护业务高效安全稳定运行，ICNOC监控大厅需同时满足常态管理和突发事件应急处置等多种操作场景下的使用需求，需在完成工作场所装饰装修改造的基础上配备相关信息数据与多媒体音视频软硬件设备。本次建设大屏幕显示、音频扩声、会议发言、远程视频会议、电子桌牌、通道管理及门禁、信息发布、分布式坐席管理、可视化控制等智能化子系统，同时配置专业操作席等周边配套设施，实现各项网络运行数据的一屏呈现与决策指挥调度指令的快速下达，有效提高监控大厅运行管理数字化、信息化水平。

③通信工程

ICNOC监控大厅作为日常值守、信息接报、监测预警、决策支持的综合枢纽，是全省云网实时监控及指挥调度的中枢。项目需对ICNOC监控大厅及临时值班场所进行网络环境搭建，完成DCN、CN2、专网、外网等数据通信网络与业务承载网络的链路打通、配置与调测工作，构筑值班坐席与业务平台之间的信息数据交互通道，确保长传、IT、ITV、交换、综合监视、宽带、SOC等不同工位业务系统运行正常、高效协同，实现动环、城域网、本地传输等业务的实时监控、集中管控和应急调度。需对监控大厅配套通信机房进行整改，完成ODF、MDU、OLT、交换机、服务器、存储及各类线缆的梳理与优化，确保通信机房满足本项目新增物理设备的部署要求。项目实施期间，按照迁移整合原则逐步把现有核心监控业务涉及的应用系统、数据库等平滑稳定迁移至新节点，将相关工作站、海事电话、专线可视电话、ITV监视电视等专用通信与办公设备拆卸、搬迁、部署到位。应在对ICNOC现有各通信机房、通信链路现状及迁移资源总量进行充分调研、梳理、分析的基础上制定搬迁方案和应急处置预案。在临时办公场所网络畅通稳定、基础物理环境建立完成后，按既定流程实施迁移工作，迁移过程中应用尽量不中断，满足全省电信通信值班要求。

2.3★计划工期：合同生效之日起120个日历日内整体工程竣工并交付使用（其中：设计30个日历日，施工及调测90个日历日）。

2.4★保修期：智能化及通信工程相关软硬件设备、装饰装修工程的保修期均为24个月，保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

2.5建设地点：福建省福州市。

2.6★设计要求的质量标准：依据国家、行业及中国电信的内部有关技术规范、标准、规定、合同相关条款，和主管部门批准文件等编制设计文件，并对设计的质量负责。

2.7★施工要求的质量标准：验收合格，达到国家、行业、中国电信的内部有关技术规范、标准、规定及设计的要求。

2.8★技术标准要求：以第五章★发包人要求为准。

2.9本项目不划分标段。

2.10本项目设置最高投标限价，最高投标限价为：勘察设计及技术服务费：【43.38】万元（不含税）、建筑安装工程费：【268.90】万元（不含税）、设备及材料采购费：【637.72】万元（不含税）；投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决；不含税最高投标单价限价详见招标公告附件，投标人投标报价高于不含税最高投标单价限价的，其投标将被否决。

3. 投标人资格要求

3.1投标人基本资格要求   

3.1.1投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

3.1.2本次招标不接受联合体投标。

3.1.3投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.1.4设计资质要求：投标人需具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的工程设计综合资质甲级或同时具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的以下（1）（2）资质：

（1）工程设计建筑行业乙级或以上资质，或工程设计建筑行业（建筑工程）丙级或以上资质，或工程设计建筑装饰工程专项丙级或以上资质。

（2）工程设计电子通信广电行业（通信工程）乙级或以上资质，或工程设计电子通信广电行业（有线通信）专业设计乙级或以上资质。

注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。

3.1.5施工资质要求：投标人需同时具备住房和城乡建设主管部门颁发有效的以下（1）（2）资质：

（1）施工综合资质，或同时具备以下①②资质：

①建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上资质；

②电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质。

（2）安全生产许可证。

注：上述证书如已按国家发布的《建设工程企业资质管理制度改革方案》进行换证，则按照相应政策调整文件认定企业资质。

3.1.6投标人拟派出的项目负责人的资格要求：1人，具备二级或以上注册建筑师证书，或具备二级或以上注册建造师证书（建筑工程或机电工程或通信与广电工程专业）。

注：项目负责人可由设计负责人或施工负责人兼任。

3.1.7投标人拟派出的设计负责人的资格要求：1人，具备二级或以上注册建筑师证书。

3.1.8投标人拟派出的施工管理人员的资格要求：

（1）企业主要负责人：1人，具备行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）；

（2）施工负责人：1人，具备行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），同时具备二级或以上注册建造师证书（建筑工程或机电工程或通信与广电工程专业）；

（3）专职安全员：1人，具备行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。

3.2投标人不得存在下列情形之一

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2020年起，月日以投标递交截止时间的月日为准）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（自2018年起，月日以投标递交截止时间的月日为准）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（自2018年起，月日以投标递交截止时间的月日为准）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）【其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标段或未划分标段的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标段或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施】；

（10）法律法规、招标文件限定的其他情形。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间:【2023年5月5日17时00分至2023年5月10日17时00分】（北京时间，下同）