郴州电信2022年5G综合楼地质勘察项目[HNZT-2022-11622]-谈判公告

竞争性谈判文件售卖登记表

郴州电信2022年5G综合楼地质勘察项目竞争性谈判公告

郴州电信2022年5G综合楼地质勘察项目（项目编号：【HNJZWJ20220805001】），采购人为中国电信股份有限公司郴州分公司，采购代理机构为中通服供应链管理有限公司湖南分公司。项目资金已落实，具备采购条件，现进行公开竞争性谈判，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）参加竞争性谈判。

1. 项目概况与采购内容

1.1 项目概况：为解决中国电信股份有限公司郴州分公司人民东路无线通信综合楼退租搬迁，人员安置，拟在现闲置原仓库旧址新建综合楼，并对仓库旧址进行合理规划，项目预算5万元（不含税）。

1.2 分包（标包）划分情况：本项目不划分采购包，选取1家供应商。

1.3 采购内容：包括但不限于提供满足符合项目技术要求的所有地勘测量工作（包括但不限于满足设计深度要求的初勘、详勘，包括方案阶段及初步设计阶段放样、现状复核等），提交合格的测绘成果、勘察报告及相关后续服务工作。具体要求详见技术规范书。

涉及的主要评估产品品类：综合楼勘察,本项目将按照《中国电信供应商不良行为管理规则》应用供应商不良行为处理结果，供应商不良行为处理结果的应用依据“涉及的主要评估产品品类”及相关规则确定。无涉及的评估产品品类的，针对具体产品品类的处理结果均不适用，仅适用针对供应商的处理结果。请务必登录中国电信供应链系统（CTSC）查阅（https://caigou.chinatelecom.com.cn/ctsc-portal/ctscPortal）。

1.4 服务周期（日历日）：暂定15天，采购人根据具体情况进行工期计划调整。采购人保留调整工期的权利，工期调整后参选人不得以任何理由增加费用，参选人应充分考虑并承担因工期调整所发生的相关费用。

1.5 合同期限：自合同生效之日起两年。

1.6 本项目设置最高限价。最高限价为4.65万元（不含税），供应商应答报价高于最高限价的，其应答将被否决。

2. 供应商资格要求

2.1供应商应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或其他组织，合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

2.2参选人具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察岩土工程专业乙级资质或具备工程勘察专业类【岩土工程（勘察）】丙级及以上资质，资质证书处于有效期内。

2.3拟任本项目负责人须具有注册岩土工程师证书，提供身份证扫描件、劳动合同扫描件及资质证书扫描件。

2.4供应商不得存在的情形：

2.4.1供应商不得存在下列情形之一

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（自2019年7月1日起）[应答截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）法律法规规定的其他情形；

（7）在最近五年内（自2017年7月1日起）[应答截止时间前60个月]被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）在最近五年内（自2017年7月1日起）[应答截止时间前60个月]被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（9）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外；

（10）其他按照《中国电信供应商不良行为管理规则》及处理结果，应对投标人及产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一招标项目涉及多个产品评估品类的，投标人及其任一投标产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或招标项目应适用相关的禁止采购处理措施。

参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一分包（标包）或者未划分分包（标包）的同一项目竞争性谈判应答。

2.5本项目不接受联合体参选。

2.6法律法规规定的其他要求。

3. 竞争性谈判文件获取

3.1 获取时间：   2022  年 8月  6日至  2022  年 8月 11 日，每日上午 8 时 30 分至 12 时 00 分，下午 14 时 30 分至 17 时30 分（北京时间，下同）