2024年高新网三季度SD无线网络项目项目公告

2024年高新网三季度SD无线网络项目比选公告

本比选项目为2024年高新网三季度SD无线网络项目,比选人为深圳高新区信息网有限公司,比选代理机构编号： SZ-17-04D-2024-D-E23324 。项目资金已落实,具备比选条件,现进行公开比选,特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选人）参选。

1.项目概况与采购内容

1.1项目概况：

1.2※采购内容及标段划分情况：

（1）采购内容：2024年高新网三季度SD无线网络建设施工以及配套光缆的光路开通、物业协调等。

（2）标段划分情况：本项目不划分标段。

（3）质量标准要求：验收合格。

（4）技术标准要求：符合国家和行业的相关要求。

（5）计划工期：在施工委托书下达之日起10个日历日内完成。如有特殊情况,则由建设单位与承包人在工程实施前确定具体工程工期。合同有效期为自合同签订之日起两年。

（6）承包方式：本工程包报建、包工、包部分配套材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收内容（包括相关政府部门验收）的形式承包。

1.3※本项目设置最高参选限价,参选下浮费率必须大于或等于10%,如下浮费率超过允许浮动范围或报价超出最高限价,参选将予以否决。

2.※参选人资格要求 

2.1参选人基本资格要求：参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织,合法运作并独立于比选人和比选代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与参选的,应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

1.1）如参选人为企业的,提供营业执照同时应提供“全国企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）”查询结果的截屏打印件;

1.2）如参选人为事业单位的,提供事业单位法人证书同时应提供“事业单位在线（http://www.gjsy.gov.cn）”查询结果的截屏打印件。

2.2参选人资质要求：参选人须具备有效的通信工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑业企业资质证书（施工劳务不分等级）,并具有有效的安全生产许可证。参选人须提供上述有效资质证书复印件。

2.3项目团队要求：参选人须至少配备1名项目负责人和1名取得政府主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证或B证或C证）的专职安全生产管理人员。须提供有效的证书复印件及由社保局等社保经办机构出具的2024年4月1日至参选截止日至少3个月的连续社保证明,社保证明须体现参保人为参选人。

2.4其他要求：单位负责人为同一人、控股股东为同一自然人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目中同一分包（标段）比选或者未划分分包（标段）的同一项目比选。

2.5※本项目不接受联合体参选。

2.6※参选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本比选项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包除外；

（3）为本比选项目的监理人；

（4）为本比选项目的代建人；

（5）为本比选项目提供比选代理服务的；

（6）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

（8）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标/参选资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内（自2021年09月1日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（13）在最近五年内（自2019年09月1日起）被判处单位行贿罪,且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（14）在最近五年内（自2019年09月1日起被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单,在最近三年内（自2021年09月1日起）在经营活动中不得存在重大违法记录；

（16）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准),已执行完毕或不再执行的除外；

（17）法律法规、比选文件限定的其他情形。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审,资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”,凡未通过资格后审的参选人,其参选将被否决。

4.比选文件获取

4.1比选文件获取时间：2024年10月9日8时30分到2024年10月10日17时30分（北京时间,下同）