[公开比选]中国铁塔股份有限公司烟台市分公司万科翠湖山晓1-1期通信工程施工采购项目比选公告

中国铁塔股份有限公司烟台市分公司万科翠湖山晓1-1期通信工程施工采购项目（采购代理编号：04-10-04D-2021-D-D23337）已具备采购条件，现公开邀请有意向的单位参加比选采购活动。

1.采购项目简介

1.1 采购项目名称及项目编号：中国铁塔股份有限公司烟台市分公司万科翠湖山晓1-1期通信工程施工采购项目（04-10-04D-2021-D-D23337）

1.2 采购人：中国铁塔股份有限公司烟台市分公司

1.3 采购

1.4 采购项目资金落实情况：已落实

1.5 采购项目概况：现需进行烟台万科翠湖山晓1.1期地下车库的通信运营商信号覆盖以及电力部门远程抄表采集器位置的运营商信号覆盖施工单位采购，费用包含包括设计费、材料费、施工费和后期的维护费用。本项目不含税预算18.3万元，税率按照9%测算。

1.6 标段划分：

    ☑不划分

□划分： 标段一：               ；标段二：               …

1.7 中选单位数量及中选份额：1家，100%

    ☑一家

□     家，中选份额：第一名：    ；第二名：    …

1.8本项目最高限价

□不设置最高限价

☑设置最高限价：最高应答限价为不含税183000元，参选人报价超过最高限价，其应答将被否决。

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：信号覆盖施工单位采购。

2.2施工地点：烟台市。

2.3服务期限：自合同签订之日起两年。

2.4施工质量要求：满足国家行业相关要求及技术规范书的要求。

2.5质保期：自验收合格之日起2年。

2.6计划工期：签订合同后30天内施工完成。

3.参选人资格要求

3.11.依法设立：参选人须为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人，合法运作并独立于采购人和招标代理机构。

3.2参选人应能够开具增值税专用发票，并承诺向采购人开具符合国家要求的增值税专用发票。

3.3参选人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消投标资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（2018年1月1日至比选截止之日）有骗取中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）的；

（6）在最近五年内（2016年1月1日至比选截止之日）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（2016年1月1日至比选截止之日）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准）；

（9）被中国铁塔股份有限公司、中国铁塔股份有限公司山东省分公司列为全国或山东省分公司“禁止交易企业”的；

（10）被中国铁塔股份有限公司、中国铁塔股份有限公司山东省分公司列为全国或山东省分公司“黑名单”的。

3.4.参选人须具有有效的通信工程施工总承包资质三级及以上资质且具备有效的安全生产许可证。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选。

3.6本项目不接受联合体参选。

3.76.本项目不接受转包或违法分包。

4.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选应答文件将被否决。

5.比选文件的获取

5.1本项目实行网上发售电子版比选文件，不再出售纸质比选文件。比选文件售卖时间为2021年10月31日19:00至2021年11月4日17：30，北京时间。

5.2比选文件获取方式：

5.2.1通过“诚E招电子采购交易平台”（网址：https://www.chengezhao.com/）完成本项目比选文件的购买与下载。

5.2.2注册：输入网址，点击【新用户注册】（注册步骤详见门户网站：【投标人操作指南】-【注册指引】）。登陆账号后点击【常用文件】，下载《投标人&供应商操作手册》。

5.2.3购买与下载：注册成功后登录平台，点击【商机发现】，检索本项目并直接支付。

5.2.4疑问反馈：具体操作若有疑问，可致电客服热线：020-89524219。计划工期8:30-17:30（工作日）。或联系本项目代理机构负责人。

5.2.5比选文件费用：每套售价300元人民币，售后不退。支付方式（三选一）：①网上支付（微信/支付宝扫码）②电汇（须上传汇款凭证）③钱包支付（点击“钱包管理”，充值后即可支付）。支付完成后请及时下载比选文件。