2023年呼兰区财政补助（新建、改造提升）高标准农田建设项目（第六标段）二次-公开招标公告

项目编号：ZZ33296GC00010323

1.招标条件

本招标项目“2023年呼兰区财政补助（新建、改造提升）高标准农田建设项目（第六标段）二次”已由哈农复【2023】22号、哈农复【2023】23号文件批准建设，资金来源为中央资金、省级资金、县财政资金，建设资金已落实。招标人为哈尔滨市呼兰区农业发展投资有限责任公司中资国际工程咨询集团有限责任公司，招标投标行政监督及招标投标投诉受理单位为哈尔滨市呼兰区农业农村局，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：哈尔滨市呼兰区杨林乡南房村、佟井村，共涉及1个乡镇2个行政村。康金街道永贵村、前进村、共涉及1个乡镇2个行政村；

2.2建设规模：新建建设高标准农田2.13万亩，全部为旱田；改造提升建设高标准农田0.5万亩，全部为旱田（具体详见图纸及工程量清单）。

2.3主要建设内容包括：新建建设内容包括：灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程；改造提升建设内容包括：灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农防林工程。

2.4计划工期：计划开工日期2023年12月25日，计划竣工日期2024年12月30日，总工期372天（注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行）。

2.5招标范围：完成本项目工程量清单及图纸包含的全部工程内容；

2.6质量标准：符合国家及地方现行工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。

2.7本项目共划分一个标段；农田输配电工程：高压输电线路15.009公里、低压输电线路11.504公里、变压器24台；建设地点：杨林乡佟井村、南房村；最高投标限价：484.03万元；（新建项目）

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具有有效的营业执照，

第六标段具备建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包二级及其以上资质和承装（修、试）电力设施承装类、承试类五级及其以上许可证，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工及履约能力。

3.2第六标段投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作；（以投标截止日当日的状态为准），项目负责人应为本单位在职人员并提供连续3个月（2023年8月-2023年10月）企业为其缴纳社会保险的有效证明【退休人员提供退休证并附双方签订劳动合同，执行建办市函【2019】92号文件规定】。

拟派本项目管理机构人员要求：技术负责人1人，具备有效的中级及以上职称证书（电力工程相关专业）；施工员（工长）1人，具备有效的岗位证书；质量员1人，具备有效的岗位证书；安全员1人，具备有效的安全生产考核合格证书。在施工过程中，根据工程情况招标人有权利要求中标施工单位增加管理机构人员，中标施工单位必须按照招标人要求增加相关专业本企业在职管理机构人员，管理机构增加人员酬金不予追加。

3.3信誉要求：

3.3.1本次招标要求潜在投标人须对项目投标企业及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年（投标截止日起前3年）内没有行贿犯罪记录；（以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn/）网站公布的判决结果为准。）进行查询，如有行贿犯罪记录或参与围标串标行为，不得参与本项目投标（审查以投标文件中的承诺书为准，无需提供截图）。

3.3.2投标人及其法定代表人、拟派负责人未被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（审查以投标文件中的承诺书为准，无需提供截图）。

3.3.3投标人须承诺如中标将严格落实农民工权益保障相关文件要求，不拖欠农民工工资（承诺格式自拟）。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。

3.5由于违法、违规行为及工程质量和安全事故而受到省有关部门处罚的企业，按照招标文件要求，在规定期限内不得参加招投标活动，如参加招投标活动并中标的，一经查实取消中标资格。

3.6本次招标实行资格后审，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同，资格审查的具体要求详见招标文件，资格后审不合格的投标文件将被否决。

3.8本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1潜在投标人应先在"黑龙江公共资源交易网"进行用户注册、办理数字证书。使用数字证书登录"黑龙江公共资源交易网"上的交易平台，下载招标文件。下载时间为2023年11月30日17时00分至2023年12月7日17时00分（北京时间，下同）